Руководства, Инструкции, Бланки

скачать договор на установку дверей образец

Рейтинг: 4.2/5.0 (774 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Бланк договора на монтаж образец и типовая форма

Договор на монтаж, образец, бланк

г. Москва "___" __________ 201_ года.

Общество с ограниченной ответственностью «Парамаунд лтд и К», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Вазизашвилли Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Примуд лтд", именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора Неверского Владислава Феликсовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Термины и определения
1.1. Товар – двери, стеновые и потолочные панели, другие деревянные изделия, переданные Заказчиком для дальнейшей сборки и монтажа силами Субподрядчика.
1.2. Объект – помещения, расположенные по адресу: _____________, в которых производится по указанию Подрядчика монтаж Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором (место осуществления Монтажных работ).
1.3. Монтажные работы – работы, выполняемые Субподрядчиком, а именно установка и монтаж Товара, предусмотренного по настоящему Договору, и иные работы, направленные на выполнение надлежащей сборки и монтажа Товара на Объекте в соответствии требованиями Подрядчика и/или Покупателя Товара в соответствии с настоящим Договором. Дополнительные виды Монтажных работ, не предусмотренные настоящим Договором, могут быть определены Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
1.4. Договор – договор на выполнение Монтажных работ, указанных в п.1.3. настоящего Договора, разработанный сторонами совместно, путем согласования на паритетных началах его условий и предусматривающий правоотношения сторон по выполнению Монтажных работ на Объекте.
1.5. Покупатель Товара – Покупатель Товара, конечный приобретатель Товара на Объекте, смонтированного силами Субподрядчика и по указанию Подрядчика и связанный с Подрядчиком договорными отношениями по покупке и монтажу Товара на объекте.
1.6. Подрядчик – подрядчик Монтажных работ, согласованных в п.1.3. настоящего договора подряда. действующий на основании настоящего Договора и во исполнение своих договорных обязательств перед Покупателем Товара.
1.7. Субподрядчик – исполнитель Монтажных работ согласно п.1.3. по настоящему Договору, с которым заключен Договор.

2. Предмет договора
2.1. Субподрядчик обязуется, в сроки, установленные условиями настоящего договора на монтаж, выполнить Монтажные работы на Объекте в соответствии с требованиями Подрядчика, предусмотренными настоящим Договором, в порядке, а также на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Подрядчик обязуется обеспечить условия для проведения Монтажных работ, организовать приемку их результата и оплатить Монтажные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.3. Качество Монтажных работ, их результат, используемые Субподрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать действующих в отношении Монтажных работ государственным стандартам, схемам расположения изделий (расстановка мебели в помещении – гостиничном номере), чертежам изделий, в том числе отдельных элементов изделий, установленных сторонами в Чертежах на изделия (Приложение № 1).

3. Порядок проведения монтажных работ
3.1. Субподрядчик обязуется произвести Монтажные работы в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты доставки Товара и материалов, необходимых для проведения монтажных работа, на место его монтажа, и получения уведомления от Подрядчика по телефонам (________________) или сообщения по электронной почте (_______________________) о наличии строительной готовности Объекта для проведения монтажных работ. Данный срок предоставляется Субподрядчику для проведения монтажных работ на одном этаже при наличии Товара на месте его монтажа или наличия стройготовности.
3.2. Возможно производство работ по монтажу Товара на нескольких этажах или сразу на всех, при этом сроки монтажа не плюсуются, а протекают параллельно.
3.3. Субподрядчик вправе досрочно произвести исполнение своих обязательств по осуществлению Монтажных работ при наличии письменного согласия Подрядчика на досрочное исполнение обязательств со стороны Субподрядчика.
3.4. Монтажные работы производятся в соответствие с действующими в отношении Монтажных работ стандартам, схемам расположения изделий, чертежам изделий, в том числе отдельных элементов изделий, установленных сторонами в Чертежах на изделия (Приложение № 2)
3.5. Субподрядчик самостоятельно и за свой счет организовывает выполнение Монтажных работ, в том числе самостоятельно обеспечивает выполнение Монтажных работ механизмами, инструментами и т.п. как собственными, так и привлеченными от третьих лиц на законных гражданско-правовых основаниях.
3.6. До проведения Монтажных работ Субподрядчик обязуется пройти инструктаж по монтажу дверей и панелей непосредственно на Объекте.
3.7. Список работников для проведения Монтажных работ согласуется Подрядчиком путем направления письменного уведомления Субподрядчика о привлечении работников для обеспечения надлежащего исполнения Монтажных работ с указанием фамилии, имени, отчества, приложением копий паспортов.
3.8. При этом Подрядчик вправе отклонить кандидатуру конкретного работника, указанного в списке, в том числе при отсутствии копии паспорта работника, путем направления письменного уведомления об отклонении конкретной кандидатуры. В этом случае работник и/или работники, кандидатура, которого отклонена Подрядчиком, считается несогласованной сторонами в момент направления письменного уведомления Подрядчика.
3.9. Подрядчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ к месту работников, участвующих в проведении Монтажных работ согласно Списку, предварительно согласованному сторонами в соответствии с п.3.7.,3.8. договора к месту осуществления Монтажных работ на Объекте, а также обеспечить место осуществления Монтажных работ электроэнергией (220 В).
3.10. Субподрядчик обязуется проводить Монтажные работы в фирменной одежде, предоставленной Подрядчиком до начала проведения Монтажных работ.

Весть образец договора на монтаж размещен в прикрепленном файле.

скачать договор на установку дверей образец:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Договор на установку для клиентов

    Договор на установку для клиентов

    Договор-поручение
    на проведение монтажных и дополнительных работ по установке входных и межкомнатных дверей

    г.Москва " ___ " _________ 2013 г.

    Иванов Иван Иванович, проживающий по адресу г. Москва, ул. Моршанская, д.3, кор.2, кв. 14, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик-покупатель", ИП Пупкин А.Б. именуемый в дальнейшем "Продавец-поручитель" и Общество с ограниченной ответственностью "БиН Сервис", в лице Генерального директора Кабанова А.А. действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1.1 ”Исполнитель” по настоящему Договору обязуется произвести работы по доставке и установке дверных блоков, приобретенных "Заказчиком-покупателем" у "Продавца-поручителя", произвести дополнительные работы, согласованные с "Заказчиком-покупателем", указанные в п.3. настоящего Договора и по стоимости указанной в расценках п.3.
    1.2 В случае не полной оплаты за свой товар, "Продавец-поручитель" уполномочивает "Исполнителя" произвести окончательные взаиморасчёты с "Заказчиком", которые составляют:

    - Полная стоимость товара "Продавца-поручителя" _______________________ рублей;

    - Сумма внесённого "Заказчиком-покупателем" аванса _____________________ рублей;

    - Остаток платежа за товар "Продавца-поручителя" ________________________ рублей;

    1.3. "Исполнитель" приступает к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, только после осмотра и приёмки всего товара "Заказчиком-покупателем" и получения полной оплаты за товар "Продавца-покупателя".

    2. Права и обязанности сторон при проведении монтажных и дополнительных работ

    2.1. "Исполнитель" обязуется провести все монтажные и дополнительные работы на высоком профессиональном уровне, использовать только качественные расходные материалы и комплектующие.
    2.2. ”Исполнитель” не несет ответственности: за сохранность штукатурки, обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов; за сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой.
    2.3. ”Исполнитель” вправе самостоятельно определить способы выполнения задания ”Заказчика-покупателя”.
    2.4. ”Исполнитель” вправе отказаться от выполнения работ, если они объективно невозможны по техническим причинам, не зависящим от "Исполнителя" и перенести проведение работ до срока устранения этих причин.
    2.5. Выполнение следующих работ не входит в обязанности ”Исполнителя”:
    заделка полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы; уборка помещения
    2.6. ”Заказчик-покупатель” обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по размеру и комплектации, за исключением случая, если ”Заказчик-покупатель” предварительно воспользовался услугами замерщика ”Исполнителя”.
    2.7. ”Заказчик-покупатель” обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и прочие вещи, во избежание их повреждения, обеспечить доступ к розетке 220V, исключить совмещение установки дверных блоков с "пыльными" ремонтными работами если они проводятся в одном помещении.
    2.8. ”Заказчик-покупатель” берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых работ в выходные и праздничные дни.
    2.9. Если ”Заказчик-покупатель” по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после приёмки им работ не вправе предъявлять требования и претензии к проведённым работам и купленному товару.
    2.10. Срок исполнения всех работ по данному Договору определяется ”Исполнителем ” по согласованию с "Заказчиком-покупателем” в зависимости от объема работ и наличия необходимого материала и комплектующих.
    2.11. В случае необходимости проведения дополнительных работ, стоимость и номенклатура которых не указана в расценках, ”Исполнитель” вправе назначить цену самостоятельно, в соответствии с уровнем сложности, и выполнить её, предварительно согласовав с ”Заказчиком-покупателем”.
    2.12. ”Заказчик-покупатель” обязан принять выполненную ”Исполнителем” работу при условии, что она произведена надлежащим образом и оплатить указанную в договоре сумму, рассчитанную на основании стоимости работ в п.3

    3. Стоимость основных производимых работ

    Проведённые работы с расценками, не вошедшие в смету (заполняет бригадир монтажной бригады):

    Монтаж металлических входных дверей

    Итоговая стоимость произведённых работ составила ______________________________ рублей.

    4. Гарантийные обязательства

    4.1.Срок гарантии на выполненные работы составляет 1 год со дня выполнения работ.
    4.2.Гарантийным случаем не является неисправность, вызванная неосторожным обращением или возникшая вследствие механического воздействия острых или твёрдых предметов, воды, огня, домашних животных.
    4.3.Гарантийный ремонт осуществляется в течение 14 дней со дня обращения ”Заказчика-покупателя”.
    5.4.Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии настоящего договора и полной оплаты стоимости товара и работ по данному договору.

    5. Окончание и сдача работ

    "Заказчик-покупатель"
    С объёмом и качеством выполненных работ согласен(сна), работу принял(а), претензий не имею.

    "Исполнитель"
    ООО "БиН Сервис"
    Директор Кабанов А.А.____________________________________
    /подпись, печать/

    © 2001-2016. Фабрика Двери регионов - продажа межкомнатных дверей оптом и в розницу. Не является публичной офертой Для дилеров

    Установка дверей - Форма договора

    г.Москва "__”_______ 2011 г.

    1.1 ”Подрядчик” по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков, произвести работы, указанные в п.7. данного договора.

    1.1.1 "Подрядчик” выполняет работы в объеме, указанном в п.7. настоящего договора.

    1.1.2. Выполнение следующих работ не входит в обязанности ”Подрядчика”: Заделка полов; работы с телефонными и электрическими проводами; малярно-штукатурные работы; вынос и уборка мусора.

    1.2. Срок исполнения работ определяется ”Подрядчиком” по согласованию с "Заказчиком” в зависимости от объема работ и наличия необходимых материалов.

    2.Порядок приема работы и расчетов по договору

    2.1. Цена подлежащей выполнению работы по смете в соответствии с п.7. настоящего договора.

    2.1.1. Работы просчитываются по прейскуранту;

    2.1.2. В случае необходимости проведения дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте ”Подрядчик” вправе назначить цену самостоятельно, в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с ”Заказчиком”.

    2.2. ”Заказчик” обязан принять выполненную ”Подрядчиком” работу при условии, что она произведена надлежащим образом и оплатить указанную в договоре сумму.

    3.Права и обязанности сторон

    3.1. ”Заказчик” по настоящему договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по размеру и комплектации, за исключением случая, если ”Заказчик” предварительно воспользовался услугами замерщика ”Подрядчика”.

    3.2. ”Заказчик” обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с другими ремонтными работами.

    3.2.1. ”Заказчик” обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мель, и др. вещи во избежание их повреждения.

    3.3.”Подрядчик” вправе самостоятельно определить способы выполнения задания ”Заказчика”.

    3.4.”Подрядчик” вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам.

    3.5.”Подрядчик” не несет ответственности: за сохранность штукатурки, обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов; за сохранность плитки при установки двери в проем, облицовочных плиток.

    3.6.”Заказчик” берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых работ в выходные и праздничные дни.

    3.7.Если ”Заказчик” по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после ”Заказчика” не вправе предъявлять требования и претензии, разнящиеся с доверенным лицом.

    3.8.”Заказчик”, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

    4.Рекомендация по эксплуатации изделия

    4.1.Во избежание деформации дверной коробки: малярно-штукатурные работы проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей; исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой.

    4.2.Не использовать изделие в условиях повышенной влажности и резкого перепада температур.

    5.1.Срок гарантии на выполненные работы составляет 1 год со дня выполнения работ.

    5.2.Гарантийным случаем не является неисправность, вызванная несоблюдением рекомендаций по эксплуатации изделия.

    5.3.Гарантийный ремонт осуществляется в течение 14 дней со дня обращения ”Заказчика”.

    5.4.Гарантийное обслуживание осуществляется компанией при наличии настоящего договора на работы, оплаченные заказчиком в соответствии с настоящим договором.

    6.Условия выполнения работ

    6.1.Дверной блок устанавливается вертикально: крепление коробки производится саморезами, отверстия закрываются пластиковыми заглушками (в комплект поставки не входят).

    6.2.Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.

    6.3.Зазор между полотном и коробкой выставляется в пределах 3-5 мм, в зависимости от помещения в котором монтируется дверь (сан. Технические двери и пр.)

    6.4.Полотно (дверь со стеклом) устанавливается так, чтобы стекло своей рифленой поверхностью смотрело на фасад (коридор).

    6.5.Добор устанавливается с противоположной стороны от петель.

    6.6.Наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями.

    6.7.”Подрядчик” и ”Заказчик” вправе согласовать иной способ выполнения работ и указать его в договоре.

    7.Смета на работы по установке дверей

    В стоимость работ по установке (пп.1-11 сметы) входят: демонтаж старой коробки(без сохранения),монтаж новой дверной коробки, врезка двух петель, межкомнатной ручки-защелки, монтаж наличников.

    Образец договора для предпринимателей

    Количество просмотров заметки: 11,280

    Индивидуальные предприниматели, особенно те чья работа связана с оказанием услуг по изготовлению и установке мебели, окон, дверей в дома и квартиры частным лицам, заключают с заказчиками договор. Данный договор регламентирует взаимоотношения заказчика и исполнителя при выполнении данного вида работ.

    Регламентируются виды и способы оформления заказа, сроки исполнения соглашения, возможность прямой доставки изделия и его комплектующих деталей, место его изготовления, сборки и установки (в специальной мастерской или дома у клиента).

    Оговаривается материал предмета соглашения, его формы, цвета, размеры и количество поставляемых деталей в комплекте.
    Данный договор определяет объём дополнительных работ и регламентирует их выполнение, отдельно описываются количество исполнителей, оплата установки и доставки.

    Отдельным пунктом прописывается ответственность исполнителя в случаях нарушения сроков поставки, уменьшения или изменения качества изделия или выполняемых работ, а также действия, применяемые к заказчику в случае отказа от данного соглашения.

    Документ подписывается обеими сторонами (заказчиком и исполнителем) в оговорённом количестве экземпляров с указанием реквизитов и персональных данных.

    Нами подготовлено два образца договоров, которые могут использовать индивидуальные предприниматели в своей деятельности: образец договора — изготовление и установка мебели и образец договора — изготовление и установка дверей.

    1. Образец договора — изготовление и установка мебели

    Договор подряда на изготовление и установку мебели.
    г. Барнаул «…. » …………………. 2015 г.

    ИП ____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор в следующем:

    1. Предмет договора
    1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего Договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить и принять результат работ.
    1.2 Подрядчик обязуется выполнить изготовление и монтаж мебели в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору): ____________________________________________________ (далее — работы).
    1.3 Мебель должна соответствовать ГОСТ 16371-93, ТО 5617-15321-001 -2003, ТО 5627-15321-001-2003, стандарт РСФСР (РСТРСФСР 724-91).
    1.4 Гарантийный срок встроенной мебели по Договору составляет _______ месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки. При наступлении событий, предусмотренных п. 4.3 настоящего Договора, гарантийный срок начинается исчисляться с момента, когда передача встроенной мебели должна была состояться.

    1.5. Срок начала выполнения работ — с момента получения Подрядчиком полного авансового платежа, который составляет 60% от суммы заказа. Работы должны быть выполнены в течение _________ рабочих дней (не считая выходные — суббота, воскресенье, праздничные дни)
    1.6. Установка и монтаж мебели проводится по адресу: ________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________________________________

    2. Сумма договора и порядок расчетов
    2.1. Сумма настоящего договора составляет_____________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________________________________
    (сумма цифрами и прописью)
    2.2. Размер авансового платежа % от суммы Договора, что составляет ______________________________________
    __________________________________________________________________________________________________________
    (сумма цифрами и прописью)
    2.3. Оплата платежа в безналичной форме проводится в течение 3-х банковских дней после подписания Сторонами настоящего Договора, а при оплате наличными в день подписания договора.
    2.4.При полной готовности мебели, её монтаж проводится после полного расчета по договору, а в безналичной форме после поступления всех денежных средств на счет Подрядчика.

    3. Обязательства сторон
    3.1. Заказчик имеет право:
    3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
    3.1.2. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. При расторжении договора в течении 72 часов клиент выплачивает денежную сумму на услуги дизайнера и стоимости пакета документов.
    3.1.3. Корректировка технического задания может производиться в течении трех рабочих дней с момента подписания договора (внесения авансового платежа).
    3.2. Заказчик обязан:
    3.2.1. По требованию Подрядчика освободить помещение от предметов, препятствующих производству работ.
    3.2.2. Указать подрядчику местонахождение коммуникаций (электропроводка, телефонные, сетевые кабели, сантехнические коммуникации).
    3.3. Подрядчик обязан:
    3.3.1 .Выполнить все работы в объеме, предусмотренным Техническим заданием (Приложение 1 к договору) и в сроки, предусмотренные п. 1.5.настоящего Договора, а также сдать результаты работы заказчику.

    4. Порядок сдачи и приемки работ
    4.1. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения).
    4.2. В случае выявления недостатков Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, который составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений. Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня составления указанного акта устранить выявленные недостатки.
    4.3. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленного изделия мебели признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача должна была состояться.

    5. Ответственность сторон
    5.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0.5% от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.
    5.2. Подрядчик не несет ответственность за недостатки качество работ, вызванные; — неровностью поверхности пола (наличие угла наклона, уступов и др.);

    — неровностью стен (наличие угла наклона, неровностей, углы не соответствуют 90 градусам);
    — наличие фальшь — панелей.
    — отсутствием вытяжных труб, щелей, сантехнического и прочего оборудования;
    — помехами, нарушающими целостность поверхностей для монтажа.

    5.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков изготовления, Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку (пеню)в размере трёх процентов цены выполнения работы ( оказания услуги).цена выполнения работы (оказания услуги) составляет два с половиной процента от общей цены заказа в соответствии с калькуляцией.
    5.4. В случае, если Заказчик не производит очередной платеж установленный договором срок за проданную в рассрочку мебель, подрядчик имеет право потребовать возврата мебели, т.к. с момента продажи Заказчику до его 100% оплаты, изделие мебели признается находящимся в залоге у Подрядчика. При отказе от оплаты остатка сумм рассрочки, изделие мебели возвращается на склад Подрядчика, либо производится частичный демонтаж изделия мебели на сумму неуплаты. Демонтированные изделия мебели хранятся на складе не более 1 месяца. При неуплате Подрядчик имеет право распорядиться неоплаченными изделиями по своему усмотрению.
    5.5. Если при установки мебели Заказчику требуются дополнительные услуги (врезка моек, плит, установка сантехники, вытяжки, вынос розеток, установка ручек, подъем на этаж), оказываемые по месту оплачиваются за отдельную плату по прайс — листу, который имеется на руках у мастера.
    5.6. При расторжении договора на стадии оформления чертежа и вызова/дизайнера, услуги оплачиваются по прайс
    — листу.
    5.7. В случае, если доставка мебели производится в отдаленные черты города и за его пределами (п. Ильича,
    п. Кирова, п. Затон, п. Южный, п. Куета, п. Новосиликатный. п. Спутник, п. Цветы Алтая и т.д. Заказчик оплачивает
    услугу самостоятельно в момент привозки мебели.

    6. Порядок решения споров.
    6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке

    7. Порядок изменения и расторжения договора
    7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде в двух экземплярах, подписанных обеими Сторонами.
    7.2. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке; в соответствии с п. 3.12. настоящего Договора с возмещением Подрядчику убытков, связанных с расторжение Договора.

    8. Прочие условия
    8.1. В случае документального подтверждения невозможности выполнения работ в срок, установленный в п. 1.5. настоящего Договора по вине поставщиков, либо транспортных организаций, обеспечивающих Подрядчика материалами для производства изделий (прохождение материалов для производства мебели от поставщика до Подрядчика в течение более 7 дней), срок выполнения работ по Договору продлевается на период вынужденной задержки.
    8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
    8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации.
    8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: Приложение 1: Техническое задание на _______________листах.

    9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон:

    (указываются полые реквизиты Индивидуального Предпринимателя и заказчика)

    2. Образец договора — изготовление и установка дверей

    г. Барнаул «…….» …………………………. 2015 г.

    ИП ___________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель в лице директора ______________, действующего на основании свидетельства о государственной регистрация ОГРН 31020**************0, с одной стороны, и ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора
    1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство передать Заказчику изделия _____________ и другую сопутствующую продукцию, в дальнейшем именуемые «продукцией»
    1.2 По договоренности с Заказчиком Исполнитель выполняет работы по установке переданной продукции.
    1.3 Заказчик обязуется принять и оплатить работы, произведенные Исполнителем.
    1.4 Конструкции изделий, их количество, комплектация и виды работ указываются в Спецификации.

    2. Стоимость договора и взаиморасчеты сторон
    2.1 Расчет стоимости Договора производится в российских рублях.
    2.2 Исполнитель передает продукцию Заказчику после получения от Заказчика предоплаты в размере не менее 30% от полной суммы
    2.3 Стоимость заказа составляет ________________ руб. (___________ рублей) и рассчитывается в Спецификации с учетом варианта установки продукции, при ее наличии, выбранным Заказчиком.
    2.4 Заказчик оплачивает Исполнителю предоплату в размере _______ руб.
    2.5 Оставшуюся часть в сумме ______ руб. Заказчик оплачивает в день подписания Акта приема-передачи заказа.

    3. Сроки и порядок выполнения работ.
    3.1 Исполнитель обязуется выполнить работы в следующие сроки:
    3.1.1 Срок передачи изделий согласовывается сторонами, но не превышает _______ рабочих дней с момента получения предоплаты. В случае, если количество изделий, поставляемых по Договору, превышает 10 штук, сторонами составляется и согласовывается график поэтапной доставки изделий.
    3.2 Установка конструкций осуществляется из расчета 2-3 изделия в день.
    3.3 При демонтаже старых дверей и коробок их сохранность не гарантируется или оговаривается в Спецификации и оплачивается Заказчиком отдельно.
    3.4 Установка продукции производится по варианту, выбранному Заказчиком (п. 3.4.1), при этом Заказчик ознакомлен с п. 7.1.2 настоящего Договора:
    3.4.1 Монтаж стандарт. В перечень работ входит монтаж изделия в следующем виде и комплектации: дверей на анкерные дюбеля и/или анкерные пластины, заполнение монтажного шва полиуретановой пеной.
    3.5 Монтаж новых дверей производится в проемы, оставшиеся после демонтажа старых коробок, независимо от состояния, материалов и качества этих проемов, если иное не будет указано Заказчиком в письменном виде. Риск, связанный с установкой дверей в дверные проемы несоответствующего качества независимо от материала стен, несет Заказчик.
    3.6 При демонтаже элементов дверного проема (отливов, откосов и т.д.) их обратный и восстановление первоначального вида дверного проема не производится или оговаривается и оплачивается Заказчиком отдельно.
    3.7 Если в процессе установки появилась необходимость в проведении дополнительных, не учтенных ранее работ, заключается
    Дополнительное соглашение и составляется отдельная Спецификация на такие работы. Исполнитель, по согласованию с Заказчиком,
    выполняет эти работы, а Заказчик их оплачивает на условиях Дополнительного соглашения.
    3.8 Уборка строительного мусора (старые двери и коробки) осуществляется Заказчиком самостоятельно или оговаривается отдельно.
    3.9 Излишки материалов, оставшиеся после выполнения работ, являются собственностью Исполнителя.

    4. Права и обязанности сторон.
    4.1 Заказчик имеет право и обязан:
    4.1.1 Вносить изменения в заказ в течение одного календарного дня с момента подписания Договора. По истечении этого срока претензии по форме и комплектации изделий не принимаются и деньги возврату не подлежат.
    4.1.2 Согласовать конфигурацию заказываемых изделий в органах государственной власти в случае их несоответствия существующему фасаду здания.
    4.1.3 При установке изделий силами Исполнителя:

    4.1.3.1 Предоставить свободную рабочую зону на расстоянии 1,5 метров от дверного проема:
    4.1.3.2 Подготовить место для проведения монтажных работ: убрать мебель, защитить прилегающие к месту монтажа участки пола защитным покрытием:
    4.1.3.3 Обеспечить Исполнителя электропитанием, освещением и водой.

    4.1.4 Принять выполненную работу и подписать Акт о сдаче-приемке выполненных работ или направить мотивированный отказ от приемки работ в течение 2 рабочих дней после их окончания. После истечения указанного срока претензии по выполненным работам не принимаются и работа подлежит оплате.
    4.1.5 Оплатить Исполнителю фактически произведенные затраты в случае остановки производства работ по вине Заказчика.
    4.1.6 Обеспечивать Исполнителю надлежащую охрану материалов, инструментов и другого имущества, необходимого для выполнения работ, от начала проведения работ до момента их завершения.
    4.1.7 Строго соблюдать правила ухода и эксплуатации.
    4.2 Исполнитель имеет право и обязан:
    4.2.1 Перенести установку входных утепленных дверей в случае наступления неблагоприятных погодных условий, влекущих невозможность проведения работ по герметизации: выпадение сильных осадков в сторону монтируемых проемов, понижение температуры до -15°.
    4.2.2 Выполнить все работы в объеме, предусмотренном настоящим Договором и Приложениям к нему, и сдать их Заказчику.
    4.2.3 Обеспечить и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии, противопожарных мер в ходе выполнения работ.
    4.2.4 В течение 10 дней со дня окончания работ освободить объект от остатков собственных материалов и инструмента.

    5. Гарантия. Ответственность сторон.
    5.1 Исполнитель гарантирует:
    5.1.1 Качество используемых материалов и выполнения всех работ.
    5.1.2 Устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного обслуживания изделий.
    5.2 Гарантийное обслуживание установленной продукции согласно п. 3.4.1 осуществляется в течение 12 месяцев со дня подписания Акта о
    сдаче-приемке выполненных работ при соблюдении правил эксплуатации дверей.
    5.5 В случае привлечения для разрешения споров специализированной экспертизы расходы оплачивает сторона, чьи доводы не подтвердились экспертизой
    5.6 Настоящие обязательства не распространяются на неисправности, возникшие в результате деформации основных конструктивных элементов здания.
    5.7 Исполнитель освобождается от выполнения гарантийных обязательств В следующих случаях: 5.7.1 Самостоятельного осуществления Заказчиком доставки и/или установки изделий.
    5.7.2 При появлении дефектов на поверхности продукции от внешних воздействий, механических повреждений и других, не зависящих от Исполнителя причин.
    5.7.3 При вмешательстве Заказчика или третьих лиц в процесс устранения дефектов.
    5.8 Видимые дефекты не принимаются после подписания Акта сдачи-приемки работ.
    5.9 Право собственности- на продукцию переходит к Заказчику с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.
    5.10 Если Заказчик доставку и/или монтаж осуществляет самостоятельно, подписание Акта сдачи-приемки работ означает согласие Заказчика с качеством и комплектацией готовой продукции, а также с выполнением Исполнителем условий Договора.
    5.11 За несвоевременную оплату оставшейся суммы (п. 2.5 настоящего Договора) Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки от всей суммы Договора.
    5.12 За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
    законодательством.

    6. Форс-мажор
    6.1 При исполнении обязательств по настоящему Договору стороны могут ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при условии сообщения в течении суток об их возникновении. К форс-мажорным обстоятельствам стороны настоящего Договора отнесли следующие: запрет на экспорт-импорт, изменение курса иностранных валют по отношению к рублю более, чем на 5%, изменение налогового законодательства (повышение налоговых пошлин, тарифов и т.п.). война, явления стихийного характера, дорожно-транспортные происшествия (при транспортировке изделий) и другие обстоятельства. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
    6.2 В случае продолжения обстоятельств непреодолимой силы более шести месяцев каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор без возмещения другой стороне возможных убытков.

    7. Дополнительные условия.
    7.1 Заказчик ознакомлен с причинами возможного образования конденсата на дверях не по вине Исполнителя:
    7.1.1 Недостаточный температурный режим и высокая влажность воздуха (по СНиП 2.08.01-89 температура внутреннего воздуха должна быть не
    ниже +18° и влажность воздуха не выше 40%), причиной которых могут быть:
    7.1.1.1 Недавнее завершение строительных или ремонтных работ (стены из бетона и кирпича удерживают и отдают влагу до 2-х лет после окончания работ)
    7.1.2 Плохая работа вытяжной вентиляции в помещении или ее отсутствие.

    8. Прочие условия.
    8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
    8.2 Расторжение настоящего Договора возможно по согласованию сторон.
    8.3 Все дополнения и изменения к Договору действительны, только если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.
    8.4 Все спорные вопросы, возникшие во время действия настоящего Договора, стороны разрешают 8 соответствии с действующим
    Законодательством РФ.
    8.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одной для каждой из сторон.

    Читайте интересные материалы нашего сайта:

    Образец договора на установку ворот - Ремонт установка ворот - Мариуполь сервис - Ремонт ворот шлакбаумов ролет

    Ответы юристов (8)

    Вы что именно хотите? Отказаться от ворот и вернуть деньги или обязать выполнить установку и выплатить неустойку?

    ч.2, ст. 23.1 ЗОЗПП,

    В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать:

    передачи оплаченного товара в установленный им новый срок

    возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

    При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.

    Так же в претензии требуйте выплатить пеню.

    В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара.

    Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы (ч.3, ст. 23.1 ЗОЗПП).

    Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.

    (ч.4, ст. 23.1 ЗОЗПП).

    27 Декабря 2012, 12:56

    Есть вопрос к юристу? Договор на установку металлических дверей

    Популярность дверных конструкций, изготавливаемых из металла, сыграла злую шутку с этим товаром. Учуяв спрос, торговать такими изделиями бросились очень многие фирмы и «фирмочки», с готовностью заключающие договор поставки и установки металлических дверей с потребителем. Многие из этих продавцов или производителей не могут поставить дверь нужного качества или же не имеют подготовленных специалистов, способных правильно установить металлическую конструкцию. В итоге покупатель, заплативший свои кровные деньги, оказывается "у разбитого корыта", то есть с дверью, которая либо заклинится через три дня, либо не сможет выступать в роли неприступного барьера на входе в жилище по причине утлости составляющих элементов. Именно поэтому юристы советуют очень внимательно отнестись к моменту, когда будет подписан договор на изготовление и установку металлических дверей, ведь именно этот документ может стать спасением в конфликтной ситуации с нерадивыми поставщиками металлических дверей.

    Договор на металлические двери

    Для того, что бы в доме или квартире появилась новенькая надежная стальная дверь, клиент должен выбрать фирму, производящую или продающую такие конструкции, определиться с моделью изделия, предоставить возможность произвести замеры на месте установки, составить договор на металлические двери и произвести оплату. При этом следует различать договор поставки металлических дверей, который подразумевает только лишь продажу изделия без последующих монтажных работ и договор на металлические двери, в котором оговорена также и установка металлической конструкции.

    Договор на изготовление металлических дверей

    Если потребитель решил установить в своем доме железную дверь, то проще всего пойти в специализированный магазин или компанию, изготавливающую двери и купить понравившееся готовое изделие. Однако зачастую клиент хочет получить оригинальное изделие, поэтому заключает договор на изготовление металлических дверей нестандартных размеров или же оригинальной конструкции. Подписывать договор на изготовление металлических дверей нужно обязательно, даже если фирма будет делать стандартную дверь, образец которой можно посмотреть на фото в каталоге. Аргумент о том, что такую дверь уже купили сотни человек и никому из них не понадобились договор и гарантия на металлическую дверь, воспринимать всерьез не следует.

    Если изучить образец договора на металлическую дверь, то станет ясно, что в нем должна быть аккумулирована вся нужная потребителю информация. В нем четко должна быть прописана комплектность дверной конструкции и стоимость двери. Если договор подряда на металлические двери подразумевает еще и установку изделия, то нужно указать в договоре бесплатная она или выполняется за деньги. Кроме того, образец договора подряда на металлическую дверь, должен содержать точные сроки поставки заказанного товара, механизм осуществления оплаты покупки двери и гарантийные обязательства, которые берет на себя продавец. Дабы документ имел юридическую силу, он должен содержать подпись уполномоченного лица со стороны поставщика двери, реквизиты и печать компании.

    Договор купли продажи металлических дверей

    Если происходит покупка двери в магазине или на складе, то в этом случае юридической основой этой сделки должен служить договор купли продажи металлических дверей. Любой стандартный договор такого типа регламентирует отношения между продавцом и покупателем. Первый согласно такому договору должен передать второму товар, а второй обязан уплатить за него оговоренную сумму денег. Однако договор купли продажи металлических дверей должен сопровождаться еще некоторыми документами, а именно: руководством по эксплуатации и паспортом, в котором указана информация об изделии, дате его изготовления и производителе. Покупатель имеет право на расторжение договора купли-продажи металлических дверей, если ему будет предоставлено изделие, не соответствующее заявленным при продаже характеристикам.

    Как свидетельствует практика, наибольшее число споров, связанных с металлической дверью в судах, происходит из-за некачественного монтажа. Поэтому договор на установку металлических дверей становится архиважным документом, способным защитить потребителя от нерадивости монтажных фирм. Чаще всего договор на установку входной металлической двери отдельно не заключается, а просто прописывается отдельным разделом в общем договоре на поставку металлической двери. Но в том случае, если дверь куплена у одного продавца, а монтировать ее будут сотрудники другой фирмы, обязательно нужно подписать договор на установку металлических дверей. Образец договора на установку металлических дверей можно найти в сети Интернет или же привлечь к его составлению юриста. Главной задачей документа является обеспечение защиты потребителя в случае некачественной установки. Очень часто бывает так, что монтаж происходит не по той технологии, которую установил производитель дверной конструкции. К примеру, в инструкции по эксплуатации говорится о необходимости фиксации металлической двери в шести или восьми точках, а монтажники решают обойтись всего четырьмя саморезами. В итоге дверь очень скоро провиснет и произойдет заклинивание замка. Вот тогда то и придет на помощь клиенту договор подряда на установку металлических дверей, использовать который можно при защите своих прав.

    Если клиент заключил типовой договор на установку металлической двери, то в нем должны быть указана степень ответственности сторон. Отталкиваясь от этого документа и руководствуясь статьей 29 ЗоЗПП нужно составить письменную претензию с указанием всех недочетов и четко сформулированным сроком, в течение которого исполнитель должен устранить допущенные погрешности. Если компания не подсуетится и не исправит дверь в срок, то нужно брать договор подряда по установке входных металлических дверей, составлять иск и идти в суд. Скорее всего, судебный орган удовлетворит иск и обяжет сторону, некачественно выполнившую работу, вернуть деньги или же заключить договор на переустановку металлической двери, если это технологически возможно сделать.

    Скачать примерный договор на монтаж и установку металлической двери

    Металлические двери являются, пожалуй, наиболее надежным вариантом входных дверей. Они помогут обезопасить дом или офис от несанкционированного доступа, однако показатели звуко- и теплоизоляции металлических дверей, не имеющих дополнительной.

    Главное меню

    Договор на монтаж (образец)

    ДОГОВОР ПОДРЯДА № М - ___________ 201_ г.

    на оказание услуг по установке и монтажу системы «Домофон»

    Условия настоящего договора основаны на положениях ст. ст. 426, 428, 445, 702-729, 730-739, 779-782 ГК РФ, Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. ст. 36, 39, 46 Жилищного кодекса РФ.

    Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОФОН-сервис» (в дальнейшем «Исполнитель»), в лице директора Мищенко Константина Борисовича, действующего на основании Устава Общества с одной стороны, и гражданин(ка)

    (Фамилия Имя Отчество)

    (в дальнейшем «Заказчик»), действующий на основании поручения жильцов подъезда, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство по оказанию услуги по установке и монтажу системы «Домофон», в подъезд № дома по ул. г. Комсомольска-на-Амуре, по месту проживания «Заказчика».

    1.2. Срок выполнения работ – 30 (тридцать) календарных дней от даты внесения «Заказчиком» второго платежа согласно калькуляции.

    1.3. Работа по оказанию услуги считается выполненной в день подписания Сторонами или их уполномоченными представителями акта приема-сдачи услуг. С этого момента все оборудование, установленное в подъезде и в квартирах переходит к «Заказчику» и является общей долевой собственностью жильцов подъезда в многоквартирном доме.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. «Исполнитель» обязуется:

    2.1.1. По заданию «Заказчика» качественно и в сроки, установленные пунктом 1.2 настоящего договора, выполнить монтаж и установку системы «Домофон», по месту жительства «Заказчика».

    2.1.2. Установить (доработать существующую) на вход в подъезд дома металлическую дверь, отвечающую требованиям монтажа и устройства системы «Домофон». Утепление двери произвести в течение последующей недели после монтажа. Покраску установленной двери выполнить в течение одного месяца по окончании монтажа системы. Если монтаж системы производился в холодный период года (октябрь-апрель), покраска и запенивание двери выполняются в теплый период года (май-сентябрь). Отделка откосов дверного проема в стоимость двери не входит и может быть выполнена по заявлению «Заказчика» за отдельную плату.

    2.1.3. Провести в квартиры жильцов подъезда «Заказчика» линии связи и установить на расстоянии не более 1 (одного) метра от входной квартирной двери переговорное устройство.

    2.1.4. Установить осветительные приборы над входной дверью в подъезд, как со стороны улицы, так и в тамбуре подъезда.

    2.1.5. После ввода системы в эксплуатацию, своевременно и за свой счет, в течение трех месяцев устранять все недостатки, возникшие в процессе установки и монтажа системы «Домофон».

    2.1.6. Безвозмездно предоставить каждой квартире подъезда «Заказчика» по одному ключу от установленной системы «Домофон». За отдельную плату «Заказчик» вправе приобрести любое количество дополнительных ключей.

    2.1.7. Для доступа в подъезд «Заказчика» работников аварийных служб ЖЭУ, лифтового хозяйства (для подъездов оборудованных лифтом), почтовой связи предоставить «Заказчику» по одному ключу, для его последующей передачи ответственным лицам вышеназванных служб.

    2.1.8. В течение срока службы (5 лет), установленным заводом-изготовителем на изделие «Домофон», по отдельному договору с жильцами подъезда, на возмездной основе проводить сервисное обслуживание системы, в которое входит ликвидация возникающих неисправностей, техническое обслуживание и другие ремонтные работы. По истечении срока службы и в случае выхода из строя изделия, вопрос о распределении затрат по замене оборудования или его части будет решаться на собрании собственников долевого имущества с участием «Исполнителя» и оформляться дополнительным соглашением к договору о техническом обслуживании.

    2.2.«Исполнитель» имеет право:

    2.2.1. Выполнить работы по оказанию услуг (п.1.1.) ранее сроков, установленных настоящим договором.

    2.2.2. Требовать от «Заказчика» оплаты выполненных работ и установленного оборудования, в случае отказа «Заказчика» от исполнения условий договора «Исполнитель» имеет право снять оборудование с подъезда «Заказчика» до проведения полного расчета (п.3.2).

    2.2.3. По своему усмотрению и с учетом мнения жильцов подъезда назначать «Старшего Подъезда» (в случае его отсутствия), ответственного за взаимодействие жильцов подъезда с «Исполнителем» как в процессе монтажа и установки системы «Домофон», так и в процессе его сервисного обслуживания.

    2.2.4. В отдельных случаях по заявлению жильца подъезда и с письменного согласия Старшего подъезда устанавливать в его квартире переговорное устройство с подключением к системе «Домофон».

    2.2.5. Самостоятельно принимать решение о предоставлении скидок по оплате за монтаж и установку «Домофона» малоимущим гражданам, участникам Великой Отечественной войны и Трудового фронта, а так же другим льготникам проживающим в подъезде «Заказчика».

    2.3.1. Подписать акт приема-сдачи услуг со всеми жильцами подъезда.

    2.3.2. Оплатить стоимость установленного оборудования, выполненных работ и оказанных услуг по ценам и в сроки согласно разделу 3 настоящего договора.

    2.3.3. Оказать содействие «Исполнителю» и принять личное участие в организации жильцов подъезда как в сборе денег за монтаж, так и в бережном отношении к устройству «Домофон».

    2.4. «Заказчик» имеет право:

    2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Исполнителем», не вмешиваясь в его деятельность.

    3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    3.1. Цена настоящего договора составляет сумму в размере ( ) рублей за монтаж и оборудование системы из расчета на одну квартиру подъезда «Заказчика» без учета скидок для льготников. Входная металлическая дверь и дополнительные ключи оплачиваются по отдельным квитанциям.

    3.2. Оплата услуги по монтажу и оборудованию (п.3.1.) вносится «Заказчиком» в размерах и в сроки согласно калькуляции, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

    3.3. В первый платеж входит стоимость установки металлической двери, и дополнительных ключей. Вносится «Заказчиком» после подписания настоящего договора, но не позднее срока указанного в калькуляции. С этого момента «Исполнитель» приступает к изготовлению металлической двери с последующей ее установкой, а также к программированию ключей домофона, при этом подъезд ставится в очередь на монтаж.

    3.4. Второй платеж должен составлять сумму не менее одной трети от стоимости монтажа и оборудования домофона, уплачивается «Заказчиком» не позднее срока указанного в калькуляции. После получения оплаты «Исполнитель» приступает к монтажу системы «Домофон», согласно очередности в соответствии с п.3.3.

    3.5. Окончательный расчет выполняется «Заказчиком» после подписания акта приема-сдачи выполненных услуг, но не позднее срока указанного в калькуляции. При этом в случае наличия задолженности по расчетам, «Исполнитель» сохраняет за собой право собственности на установленное оборудование и вправе приостановить введение его в эксплуатацию либо временно демонтировать до полного расчета за выполненные услуги.

    3.6. «Заказчик» вправе уплатить всю сумму, указанную в п.3.1. договора единовременно в кассу «Исполнителя» (ул. Краснофлотская 21), при этом сроки монтажа не могут быть изменены.

    4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    4.1. «Исполнитель» несет ответственность за качество выполненных работ и в течение трех месяцев после ввода системы «Домофон» в эксплуатацию, самостоятельно и за счет своих средств устраняет выявленные дефекты.

    4.2. В случае если «Исполнитель» уже приступил к исполнению договора, а «Заказчик» свои обязательства по внесению авансовых платежей не выполнил, «Исполнитель» вправе обратиться в суд с иском о взыскании с «Заказчика» стоимости уже выполненных работ с последующим расторжением настоящего договора. При этом в качестве соистцов по делу «Исполнитель» вправе привлечь других жильцов подъезда, оплативших свою долю стоимости системы «Домофон».

    4.3. «Исполнитель» не несет материальной ответственности за сохранность оборудования, установленного в подъезде и в квартирах «Заказчика». В случае кражи или умышленного уничтожения оборудования, его восстановление осуществляется за счет средств «Заказчика» пропорционально доли (п.1.3) от общей стоимости причиненного ущерба.

    4.4. «Исполнитель» не несет ответственности за утерю «Заказчиком» ключей и по просьбе «Заказчика» может выдать ему дубликат ключа за отдельную плату.

    4.5. «Исполнитель» не несет материальной и моральной ответственности за проникновение третьих (сторонних) лиц по подъезд дома, а также не решает спорные вопросы, возникающие между «Заказчиком» и другими жильцами подъезда в части оплаты и пользования системой «Домофон».

    4.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского и жилищного законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

    5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

    5.2. «Исполнитель» выполняет свои обязательства по договору поэтапно, по мере внесения «Заказчиком» платежей указанных в п.3 договора.

    5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон либо в судебном порядке.

    6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

    6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

    6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение мирового судьи судебного участка г.Комсомольска-на-Амуре, по месту нахождения ответчика.

    7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

    7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора.

    7.3. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» №152-ФЗ даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:

    1) Фамилия, Имя, Отчество

    2) Домашний адрес

    3) Номер домашнего (сотового) телефона.

    8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Договор на установку оборудования

    Для проведения монтажа и установки оборудования заказчик и исполнитель заключают договор на установку оборудования, что позволяет избежать спорных моментов. Для составления договора используют бланк, в котором предусмотрены места для внесения данных об исполнителе и заказчике. Предмет договора должен быть описан детально, по пунктам.

    В число необходимых сведений, которых должны быть включены в текст договора, входит информация о типе оборудования, его марке и модели, дате выпуска, компании-изготовителе. Во многих случаях к договору прикладывают схему расположения оборудования. Кроме перечисленного, договор включает пункты, в которых оговаривается стоимость работы исполнителя, порядок оплаты его работы, срок выполнения работ, ответственность сторон за неисполнение пунктов договора и др.

    Договор на установку оборудования может быть заключен с компанией, предоставляющей свою территорию для размещения оборудования (например, банкомата или платежного терминала на территории торгового комплекса).

    Образец договора на установку оборудования можно скачать на этой странице нашего сайта.

    Источники: pravoved.ru. corporative.biz. komsomolsk.ascodv.ru. askbooks.ru