Руководства, Инструкции, Бланки

образец договора поставки нефтепродуктов образец

Рейтинг: 4.8/5.0 (796 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Образец документа

г. ________________ "___"___________ ____ г.

______________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _________, действующ__ на основании __________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ___________, действующ__ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять, а Покупатель - оплачивать и принимать нефтепродукты, именуемые в дальнейшем "Продукция", согласно предлагаемому Поставщиком и согласованному с Покупателем ассортименту.

1.2. Ассортимент, цена и объемы Продукции, подлежащие поставке, согласовываются сторонами и указываются в Дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Продукции осуществляется партиями по наименованиям, количеству и цене, определяемым в Дополнительных соглашениях, после выполнения Покупателем обязательств по оплате и на основании письменных заявок Покупателя, направленных в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, путем поставки Продукции ___________ транспортом или на условиях самовывоза транспортом Покупателя.

2.1.1. Под партией Продукции в настоящем Договоре понимается количество (объем) Продукции, отгруженное единовременно в пределах, согласованных в Дополнительных соглашениях, с учетом минимальной нормы отгрузки.

2.2. Не позднее ____ рабочих дней до даты поставки партии нефтепродуктов Покупатель направляет Поставщику заявку, включающую наименование, количество нефтепродуктов, а также иные условия. Заявка составляется в письменном виде, должна быть подписана Покупателем и направлена Поставщику посредством факсимильной связи либо любым иным способом, позволяющим установить отправителя.

2.3. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции, а также моментом перехода права собственности на продукцию к Покупателю (датой поставки или датой отгрузки) считается дата отгрузки товара и/или сдачи ее перевозчику (дата, указанная в товарно-транспортной накладной), после чего риск случайной гибели или порчи продукции переходит на Покупателя.

2.4. Передача продукции оформляется сторонами путем составления и подписания товарных накладных унифицированной формы (ТОРГ-12). Поставщик направляет Покупателю товарные накладные на отгруженную продукцию, которые Покупатель обязан в течение ____________ дней с момента получения надлежащим образом подписать, скрепить печатью и предоставить Поставщику.

2.5. Для оформления первичных учетных документов Покупатель обязан предоставить поставщику информацию о грузополучателе (адрес, банковские реквизиты и т.д.).

3. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

3.1. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ, подтверждаться паспортом качества и сертификатом, выданным производителем.

3.2. Приемка Продукции по количеству и качеству производится Покупателем (грузополучателем) на станции назначения в соответствии и с Инструкциями Госарбитража СССР N П-6 от 15.06.1965 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" и N П-7 от 25.04.1966 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству".

3.3. Потеря веса при транспортировке Продукции в пределах допустимых норм относится на счет Заказчика.

3.4. В случае обнаружения несоответствия качества поставленной Продукции повторный анализ производится независимой лабораторией.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Каждая партия Продукции, поставляемой в соответствии с настоящим Договором, оплачивается Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ дней с момента ______________.

4.2. Продукция оплачивается Заказчиком по согласованной сторонами в Дополнительных соглашениях цене, включающей в себя все налоги.

4.3. По согласованию сторон транспортные расходы могут быть включены в стоимость Продукции, о чем указывается в Дополнительном соглашении <*>.

<*> При отгрузке железнодорожным транспортом расходы по транспортировке (ж/д тариф от станции отправления до станции назначения, внеплановое выделение цистерн, ЗПУ) в стоимость товара не входят, оплачиваются за счет Покупателя, в счете-фактуре выделяются отдельной строкой.

4.4. Цены на нефтепродукты, согласованные и указанные в Дополнительных соглашениях на период поставки партии Продукции, действуют без изменений до момента поставки Поставщиком всего согласованного объема Продукции.

4.5. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.6. По согласованию сторон возможны иные порядок и форма расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставлять Продукцию в количестве, ассортименте и в сроки, указанные в заявках Покупателя, в рамках согласованного конкретным Дополнительным соглашением, по указанным Покупателем реквизитам.

5.1.2. Поставлять Продукцию надлежащего качества и сопровождать каждую партию Продукции паспортом качества в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.

5.1.3. При невозможности Поставщика своевременно поставить Покупателю указанный в заявке объем нефтепродуктов немедленно известить об этом Покупателя и согласовать с ним новый срок поставки.

5.1.4. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и правила перевозки нефтепродуктов при выполнении настоящего Договора и нести ответственность за их невыполнение в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Покупатель обязуется:

5.2.1. Оплачивать Продукцию, а также стоимость транспортных расходов в соответствии с условиями настоящего Договора и Дополнительных соглашений.

5.2.2. Своевременно, согласно п. 2.2 настоящего Договора, предоставлять Поставщику заявки на поставку нефтепродуктов.

5.2.3. При отгрузке Продукции на условиях самовывоза подавать под погрузку технически исправный транспорт.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР

6.1. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору Покупатель возмещает Поставщику все причиненные убытки, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором. Кроме того, Поставщик вправе приостановить поставки продукции до полного и надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. Стороны несут взаимную материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. За просрочку оплаты поставленных нефтепродуктов Покупатель уплачивает пени в размере ___% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.4. Применение штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора определяется действующим законодательством РФ.

6.5. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковое неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), наступивших после подписания настоящего Договора, таких как: пожар, землетрясение, наводнения и другие стихийные бедствия; война или военные действия, национальные или отраслевые забастовки и т.п. а также имеющие обязательную силу постановления Правительства РФ, Указы Президента РФ или распоряжения (указания) иных государственных органов.

6.6. Сторона, для которой создана невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение __ дней в письменной форме уведомить другую сторону о начале и возможном сроке окончания вышеуказанных обстоятельств и их последствий. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора, лишает стороны ссылаться на эти обстоятельства.

6.7. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более ____ дней, то каждая из сторон вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать у другой стороны возмещения возможных убытков.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Стороны вправе осуществлять взаимодействие посредством средств технической связи (телефон, телефакс, телекс). Документы, переданные таким способом, будут иметь юридическую силу при предоставлении впоследствии оригиналов документов, переданных средствами технической связи.

7.3. Стороны вправе изменять и дополнять условия настоящего Договора. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и с момента подписания являются его неотъемлемой частью.

7.4. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные условиями настоящего Договора, регулируются нормами действующего законодательства РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по "___"____________ ____ г.

8.2. В случае прекращения действия настоящего Договора его положения сохраняют свою силу для обязательств, возникших на его основе и не исполненных сторонами в период его действия.

8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

образец договора поставки нефтепродуктов образец:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Примерная форма договора поставки нефтепродуктов автотранспортом поставщика - бланк 2016, скачать в doc

    Примерная форма договора поставки нефтепродуктов автотранспортом поставщика

    поставки нефтепродуктов автотранспортом поставщика

    г. ___________________________ "__" _________ ____ года

    (место заключения договора) (дата заключения договора)

    ____________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик",

    (полное наименование юридического лица)

    в лице ____________________, действующего на основании _________________,

    (Ф.И.О. должность) Устава, Положения,

    с одной стороны и __________________________________________, именуемое в

    (полное наименование юридического лица)

    дальнейшем "Покупатель", в лице ________________________, действующего на

    основании ___________________________________, с другой стороны, а вместе

    (Устава, Положения, доверенности)

    именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик

    обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты

    (далее также - товар).

    1.2. Ассортимент, цена, объемы, условия и сроки поставки, порядок

    оплаты согласовываются Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой

    частью настоящего договора.

    2. Условия поставки

    2.1. Поставка нефтепродуктов осуществляется партиями автоцистернами

    Поставщика на основании письменных заявок Покупателя по указанным им

    Партия - это количество (объем) нефтепродуктов, поставляемое

    единовременно в соответствии с заявкой Покупателя и с учетом минимальной

    2.2. Поставка ниже минимальных норм не производится и недопоставкой

    не считается, при этом штрафные санкции с Поставщика не взыскиваются.

    2.3. Покупатель обязан обеспечить своевременный прием прибывшего

    товара, не допуская сверхнормативного простоя автотранспорта под сливом.

    2.4. Приемка нефтепродуктов по количеству и качеству производится

    Покупателем (грузополучателем) в соответствии с Инструкциями Госарбитража

    СССР NN П-6 и П-7.

    2.5. Претензии по количеству поставленного товара не подлежат

    удовлетворению, если при его выгрузке Покупателем в пункте назначения

    расхождение между количеством товара, указанным в перевозочном документе,

    и количеством, определенным в установленном порядке Покупателем,

    суммированное с естественной убылью, не превышает пределов, установленных

    2.6. Право собственности и риск случайной гибели товара переходят к

    Покупателю с даты поставки.

    Датой поставки партии нефтепродуктов автоцистернами Поставщика

    считается дата получения товара Покупателем, указанная в товарно-

    3. Качество товара

    3.1. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать

    действующим ГОСТам и ТУ завода-изготовителя. Каждая партия нефтепродуктов

    сопровождается паспортом качества, выданным производителем или

    4. Порядок расчетов

    4.1. Покупатель оплачивает поставленные нефтепродукты по ценам,

    указанным в спецификации.

    4.2. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию

    товара отдельно в течение __ дней с момента получения счета.

    4.3. Транспортные расходы, связанные с поставкой нефтепродуктов,

    включаются в стоимость товара либо указываются отдельной строкой.

    5. Ответственность Сторон

    5.1. В случае существенного нарушения требований к качеству

    нефтепродуктов Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему

    уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества

    товаром, соответствующим требованиям настоящего договора.

    5.2. За недопоставку или просрочку поставки товара Поставщик

    уплачивает Покупателю неустойку в размере __% от стоимости всей партии

    товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

    5.3. За несвоевременную оплату поставленного в соответствии с

    настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в

    размере __% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

    6. Срок и порядок действия договора

    6.1. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах -

    по одному для каждой из Сторон.

    6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

    действует до "__"_____________ _____ года.

    6.3. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока

    действия договора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется

    на тех же условиях на следующий календарный год.

    7. Порядок изменения и расторжения договора

    7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по

    соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного

    нарушения договора одной из Сторон.

    7.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в

    - поставки товара ненадлежащего качества;

    - неоднократного нарушения сроков поставки товара.

    7.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в

    случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товара.

    7.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с

    момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об

    одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если

    иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в

    7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют

    юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны

    7.6. Стороны будут принимать меры, чтобы решить возникающие споры и

    разногласия в рамках настоящего договора путем переговоров.

    7.7. В случае, если Стороны не смогут прийти к единому мнению по

    спорным вопросам, то спор будет передан в арбитражный суд по месту

    8. Реквизиты и подписи Сторон

    Договор поставки нефтепродуктов: Бланки и образцы

    Договор поставки нефтепродуктов

    Согласно договору поставки нефтепродуктов поставщик обязан поставить и, при необходимости, организовать за счет покупателя транспортировку нефтепродуктов, а покупатель - принять и оплатить их. Нефтепродуктами является продукция, полученная в результате переработки нефти и газового конденсата на нефте- и газоперерабатывающих заводах. Договор предусматривает условия, сроки, объем и ассортимент нефтепродуктов, а также их стоимость и порядок расчетов между сторонами. Все вопросы, не предусмотренные договором до его подписания, согласовываются в дополнительных соглашениях, действующих с момента их подписания и являющихся неотъемлемой частью договора.

    Заявка на поставку нефтепродуктов совершается покупателем в письменной форме за определенный срок до планируемой даты поставки. Кроме того, оформляется отгрузочная разнарядка с указанием отгрузочных реквизитов и уведомление о готовности приема груза. После приема поставленных нефтепродуктов, покупатель обязан возвратить поставщику оформленные соответствующим образом товарные накладные не позднее 10 календарных дней с даты их получения.

    Качество нефтепродуктов должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и техническим регламентам, действующим на территории РФ. Каждая партия должна сопровождаться сертификатами качества изготовителя. Поставка нефтепродуктов и расчеты контролируются с помощью составления актов оказанных услуг, которые стороны сверяют с некоторой периодичностью, согласно договору.

    В случае, когда поставщик, по поручению покупателя, совершал транспортировку нефтепродуктов, он обязан направить ему отчет о выполненном поручении (акт выполненных работ), а покупатель, в свою очередь, обязан подписать его и вернуть поставщику. Договор подписывается на определенный срок и действителен с даты его подписания, оформляется по одному экземпляру для каждой стороны.

    Скачать образец договора поставки нефтепродуктов

    Экспортный контракт на поставку нефтепродуктов, 2016 - Договор поставки товаров, продукции - Образцы и бланки договоров

    Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ
    по новым правилам от 1 августа 2016 года (ставки ЦБ от 19 сентября 2016 года) от команды Договор-Юрист.Ру

    Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг
    по новым правилам от 1 января 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

    Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт
    по новым правилам от 4 июля 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

    Вам задержали зарплату — Вы можете получить проценты
    Калькулятор процентов задолженности по зарплате (ст. 236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

    Договор-Юрист.Ру Сообщество юристов России
    кодексы и образцы договоров

    Бесплатные юридические консультации:

    Экспортный контракт на поставку нефтепродуктов КОНТРАКТ №

    г. _______________ « __ » _________ 20__ г.

    Компания ________________, именуемая в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и

    Компания ________________, именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

    1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Контракта поставлять Покупателю нефтепродукты, далее именуемые «Товар», а Покупатель обязуется принимать или организовывать приемку Товара и оплачивать Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

    1.2. Наименование Товара, ассортимент, количество, качество (ТУ, стандарт), условия поставки, способ транспортировки, период поставки, цена, порядок оплаты Товара, наименование Грузоотправителя, Грузополучателя, определяются в Дополнительных соглашениях к Контракту, являющихся его неотъемлемыми частями.

    2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО

    2.1. Качество Товара, продаваемого по настоящему Контракту, должно соответствовать указанному в Приложении №1 и подтверждаться Паспортом качества Товара, выданным производителем.

    2.2. Прием Товара по качеству и количеству осуществляется Покупателем при поставке ж/д транспортом - на железнодорожной эстакаде ____________________, в дальнейшем именуемая «Пункт слива», при поставке автомобильным транспортом _____________________________.

    2.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится представителями Сторон в момент передачи Товара.

    2.3. Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем: по качеству – согласно характеристикам, указанным в сертификате (паспорте) качества, по количеству – согласно весу, указанному в накладной, с учетом предусмотренных законодательством РФ норм естественной убыли.

    3. ПОСТАВКА

    3.1. Поставка Товара, продаваемого по настоящему Контракту, производится Продавцом на условиях DAP-граница РФ, ж.д. станция ___________ ,либо, при поставка автотранспортом DAP – граница РФ, _______________

    3.2. Датой поставки считается дата, подтвержденная датой штемпеля станции ________ в ж.д. накладных, а при поставке автотранспортом – штемпель _______________ в автонакладных.

    3.3. Товар и все риски, связанные с ним, переходят в собственность Покупателя на условиях DAP-граница РФ (ИНКОТЕРМС-2010).

    3.4. Все расходы, возникшие у Продавца на территории РФ, в том числе уплата экспортных таможенных пошлин, налогов, иных затрат, понесенных Продавцом в связи с поставкой Товара до места доставки, указанного в п. 3.1, оплачиваются Продавцом.

    4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

    4.1. Общая стоимость данного Контракта составляет ________________________.

    Цена Товара согласовывается Сторонами в Дополнительных соглашениях к настоящему Контракту и включает:

    • при поставке Товара железнодорожным транспортом – стоимость Товара, стоимость тары, упаковки, налив, погрузку, стоимость услуг по организации транспортировки Товара до станции ____________.
    • при поставке Товара автомобильным транспортом – стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, расходы, связанные с погрузкой Товара в месте погрузки и наливом, стоимость услуг по организации транспортировки Товара до ______________.

    4.2. Оплата поставляемого Товара осуществляется Покупателем денежными средствами на условиях 100 % предварительной оплаты не позднее 5 (Пять) календарных дней до отгрузки Товара. Фактом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    Платежные документы, оформляемые Покупателем на оплату Товара, должны содержать ссылку на номер Контракта и номер соответствующего Дополнительного соглашения.

    4.3. В случае, если Покупателем не произведено в сроки и на условиях, предусмотренных в п.4.2 настоящего Контракта, перечисление денежных средств, Поставщик имеет право произвести поставку Товара только в пределах оплаченной суммы. При этом неоплаченное количество согласованного в Дополнительном соглашении Товара не подлежит поставке как в согласованный период, так и в последующие периоды в пределах срока действия настоящего Контракта. В этом случае количество поставляемого Товара, указанного в Дополнительном соглашении, считается согласованным Сторонами на сумму поступивших от Покупателя денежных средств.

    5. РЕКЛАМАЦИИ

    5.1. Покупатель имеет право заявить Продавцу рекламацию на несоответствие качества или количества Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки согласно п. 3.2 Контракта. В случае возникновения претензий по качеству вызов представителя Продавца обязателен.

    К рекламации должен прилагаться акт независимой экспертной организации, подтверждающий несоответствие Товара условиям Контракта.

    5.2. Рекламацию с пакетом подтверждающих документов Покупатель направляет Продавцу посредством почтовой связи. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Продавцом рекламации ответа от последнего не последовало, то Покупатель вправе передать спор для рассмотрения в судебном порядке согласно п. 9.2 Контракта.

    5.3. При нарушении условий данного пункта Поставщик вправе отказаться от удовлетворения требований относительно качества или количества поставленного Товара, в этом случае Товар считается поставленным по качеству – соответствующему данным, указанным в паспорте качества, по количеству – согласно накладной.

    5.4. По истечению срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, Товар считается окончательно принятым Покупателем, и последний не имеет права ссылаться на несоответствие качества Товара настоящему Контракту.

    5.5. В случае если Поставщик своевременно получает претензию в отношении качества и/или количества партии Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик и Покупатель договариваются о соразмерном уменьшении цены на данную партию Товара или о возврате товара, с подписанием соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

    5.6. В случае возникновения любых споров по качеству и количеству Товара, окончательным и обязательным для обеих сторон является анализ, выполненный независимой международной инспекцией с согласия обеих сторон. Затраты за такой анализ покрывает проигравшая спор Сторона.

    6. ФОРС- МАЖОР

    6.1. В результате наступления обстоятельств после заключения контракта, при которых создается невозможность полного или частичного исполнения и/или надлежащего исполнения обязательств (кроме неуплаты любой суммы по условиям Контракта) именно: пожара, ледовых условий или любых других стихийных бедствий, войн, военных операций любого характера, блокад, запрета на экспорт или импорт, забастовок, гражданских волнений, задержек в следствии аварии или неблагоприятных погодных условий, морских рисков, эмбарго или других обстоятельств, находящихся вне компетенции сторон, предусмотренный срок для выполнения условий контракта может быть продлен на время длительности данных обстоятельств, но не более 30 (тридцати дней).

    В таких случаях ни одна из сторон не имеет право предъявлять претензии другой стороне по поводу возможных убытков.

    6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, немедленно извещать письменно другую сторону.

    6.3. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответствующими Торгово-промышленными Палатами.

    7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    7.1. За недопоставку или просрочку поставки Товара, по вине Поставщика, Покупатель вправе письменно потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от стоимости недопоставленного или не своевременно поставленного Товара за каждый день недопоставки или просрочки поставки, но не более 5 % (Пять) процентов от суммы недопоставленного или не своевременно поставленного Товара, а Поставщик обязуется по первому письменному требованию Покупателя уплатить последнему указанную, в настоящем пункте неустойку.

    7.2. За нарушение срока оплаты Товара, по вине Покупателя, Поставщик вправе письменно потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от стоимости несвоевременно оплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 5 % (пять) процентов от неоплаченной суммы, а Покупатель обязуется по первому письменному требованию Поставщика уплатить последнему указанную в настоящем пункте неустойку.

    8. АРБИТРАЖ

    8.1. Все споры по настоящему Контракту решаются путем переговоров.

    8.2. В случае если Стороны не достигнут согласия путем внесудебного урегулирования споров, споры между ними решаются в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

    Применимое право – право Российской Федерации.

    Язык судебного разбирательства – русский.

    8.3. Стороны обязуются соблюдать строгую конфиденциальность в отношении содержания арбитражного разбирательства.

    9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

    9.1. Стороны обязуются во время действия настоящего Контракта и в течение 5 (пять) лет после окончания его срока не предавать гласности конфиденциальную информацию и информацию, составляющую коммерческую тайну (далее по тексту - конфиденциальная информация) полученную от другой Стороны.

    Под конфиденциальной информацией Сторонами признается информация, в отношении которой Стороной при ее передаче другой Стороне введен режим конфиденциальной информации или режим коммерческой тайны.

    9.2. Стороны письменно уведомляют друг друга о лицах, ответственных за прием и передачу конфиденциальной информации.

    Контроль за соблюдением порядка пользования и хранения конфиденциальной информации, обеспечивается в соответствии с внутренним порядком хранения конфиденциальной информации каждой из Сторон.

    Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной, телеграфной, факсимильной связи или с использованием незакодированной информации по «Интернет» каналам запрещена.

    9.3. Если конфиденциальная информация стала достоянием гласности или была раскрыта третьему лицу в нарушение условий настоящего Контракта, то Сторона чья информация, составляющая конфиденциальную информацию была раскрыта, вправе обратиться к Стороне, раскрывшей такую информацию, с требованиями о возмещении убытков в соответствии со ст.15 и ст.393 ГК РФ, включая затраты, связанные с судебным разбирательством в связи с раскрытием конфиденциальной информации.

    10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    10.1. Сторона не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия (включая телекс) другой Стороны.

    10.2. С момента подписания данного Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

    10.3. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, уполномоченными на то лицами. Все дополнения и приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

    10.4. Все условия настоящего контракта, если не оговорено иное, действуют в соответствии с Incoterms 2010.

    10.5. Настоящий Контракт составлен на русском и ____________ языках в двух экземплярах, при этом текст Контракта на русском языке имеет преимущественную силу.

    10.6. Контракт может быть подписан по факсу с последующим предоставлением подписанных оригиналов один для Продавца, один для Покупателя.

    10.7. Контракт действует со дня его подписания до _____________________, а в части взаиморасчетов - до полного их завершения.

    11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Найденые документы по теме «экспортный контракт на поставку нефтепродуктов»

    Договор поставки товаров, продукции > Экспортный контракт на поставку нефтепродуктов

    ля на условиях dap-граница рф (инкотермс-2010). 3.4. все расходы, возникшие у продавца на территории рф, в том числе уплата экспортных таможенных пошлин, налогов, иных затрат, понесенных продавцом в связи с поставкой товара до места доставки, указанного в п. 3.

    Договор купли-продажи имущества > Экспортный контракт купли-продажи нефтепродуктов

    контракт г. «» 20 г. именуемое в дальнейшем «продавец», в лице. действующего на основании с одн.

    Договор поставки товаров, продукции > Экспортный контракт на поставку товаров

    в пункте 14. 6 документы 6.1 продавец с партией товара обязан предоставить покупателю: копию коносамента экспортное свидетельство, аукционный лист (описание технических характеристик автомобиля) инвойс. данные документы доставляю.

    Договор поставки товаров, продукции > Экспортный контракт на поставку угля

    контракт № г. «» 20г. г. (россия), именуемое в дальнейшем «продавец», в лице. действующего на основа.

    Договор поставки товаров, продукции > Экспортный контракт на поставку мазута

    изводителя (оригинал); сертификат качества sgs или saybolt (копии); счет-фактуру (оригинал). 5.4. оплату всех экспортных налогов проводит продавец. 5.5. право собственности на товар и все соответствующие риски, в том числе риски случайной гиб.

    Договор поставки товаров, продукции > Экспортный контракт на поставку каменного угля

    грузочную ведомость с указанием номеров вагонов и веса (копия), сертификат качества производителя (оригинал), копию экспортной грузовой таможенной декларации (гтд). продавец направит по электронной почте в течение 7 банковских дней с даты отгрузк.

    Договор поставки товаров, продукции > Экспортный контракт купли-продажи товара

    контракт № г. (россия) « »201 г. являющееся юридическим лицом по законодательству российской федерации, имен.

    Договор поставки товаров, продукции > Экспортный контракт купли-продажи товара (вариант 2)

    я покупатель. 5.обязательства сторон. 5.1 поставщик обязан: получить на свой риск и за свой счет экспортную лицензию, или другие разрешения государственных органов и выполнить все таможенные формальности, необходимые для экспорта тов.

    Договор поставки товаров, продукции > Образец. Контракт на поставку кофе

    территории страны продавца, связанные с выполнением настоящего контракта. оплачиваются продавцом и за его счет. получение экспортных лицензий, если таковые потребуются, является обязанностью продавца и производится за его счет. с момента подписания насто.

    Договор поставки товаров, продукции > Образец. Контракт на поставку товара

    контракт nо. на поставку г. "" 20 г. фирма. именуемая в дальнейшем (наименование) продавец, с одной стороны, в лиц.

    Договор поставки товаров, продукции > Контракт на поставку товара из КНР

    контракт на поставку товара из кнр место подписания: покупатель.

  • Договор (контракт ) на поставку комплектного оборудования на условиях FOB

    Договор поставки товаров, продукции > Договор (контракт) на поставку комплектного оборудования на условиях FOB

    на отгрузку партии оборудования после его испытания с участием инспектора покупателя согласно п. 9 контракта. светокопии экспортной лицензии, если таковая требуется. 5.4. покупатель открывает неделимый, безотзывный, подтвержденный аккредитив на сумму.

  • Вариант стандартных условий поставки fob для типового контракта

    Договор поставки товаров, продукции > Вариант стандартных условий поставки fob для типового контракта

    вариант стандартных условий поставки fob для типового контракта 1. датой поставки товара считается дата коносамента. 2. товар считается сданным продавцом и принятым покупателем: - по.

  • Образец. Государственный контракт на выполнение заказа на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд (постановление Правительства РФ от 26.06.95 № 594)

    Договор поставки товаров, продукции > Образец. Государственный контракт на выполнение заказа на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд (постановление Правительства РФ от 26.06.95 № 594)

    приложение к порядку подготовки и заключения государственных контрактов на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд к постановлению правительства рф от 26.06.95 г.

  • Образец. Заявка на участие в тендере (конкурсном отборе) предприятий, организаций и учреждений на заключение государственного контракта на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения

    Договор поставки товаров, продукции > Образец. Заявка на участие в тендере (конкурсном отборе) предприятий, организаций и учреждений на заключение государственного контракта на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения

    явку) 1. изучив данные информационного сообщения об условиях тендера (конкурсного отбора) на заключение государственного контракта по поставкам продукции для государственных нужд, в том числе медикаментов, отпускаемых по льготным и бесплатным рецептам.

    Похожие документы Экспортный контракт на поставку товаров
  • Документы О разделе «Образцы договоров»

    Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Экспортный контракт на поставку нефтепродуктов» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

    Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Экспортный контракт на поставку нефтепродуктов» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.

    Копирование материалов с сайта Договор-Юрист.Ру возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.

    Бесплатные юридические консультации:

    С-Петербург и ЛО:

    по России: 8 800 333-45-16 доб. 498

  • Договор поставки нефтепродуктов - образец 2016 года

    Договор поставки нефтепродуктов

    Договор на поставку нефтепродуктов заключается между двумя сторонами. Покупатель обязуется обеспечить исключительно надлежащие условия приемки и произвести его качественный осмотр. А Поставщик в свою очередь обязуется в срок и в полном объеме осуществить доставку и отгрузку всей готовой партии или ее части.

    Поставщик организовывает доставку товаров при помощи соответствующего автомобильного транспорта. Если же предусмотрены другие условия, тогда дополнительно подписывается соглашение сторон. Партии товаров могут быть поставлены, как в полном объеме, так и частично. Покупатель вправе изменять количество партии и условия доставки, если возникнут определенные условия. Любые изменения вступают в силу только после согласования с ответственными сторонами и реальной возможности осуществления задуманного.

    Соответствие качеству и количеству

    В приложении к договору в обязательном порядке идет Спецификация, в которой в точности прописан полный перечень товаров и их объемы. Покупатель должен принять партию, проверить ее соответствие. Качество поставляемых нефтепродуктов определяет представитель Покупателя методом отбора проб. При возникновении несоответствия, обязательно стоит уведомить Поставщика.

    Договор вступает в силу с того момента, как обе стороны проставили свои подписи и печати. Данный документ может быть расторгнут:

    • в одностороннем порядке;
    • по согласованию сторон.

    Если обе стороны довольны сотрудничеством, то договор автоматически продлевается и действует на тех же условиях, что и ранее.

    Вам нужна бесплатная консультация юриста по телефону?

    Закажите обратный звонок! Только имя и телефон, ответ через 2 минуты

    Бланк договора поставки нефтепродуктов

    в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. На условиях настоящего Договора и Приложений к нему, являющихся его неотъемлемыми частями (далее – «Приложения») Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты согласно предлагаемому Поставщиком ассортименту (далее – «Товар»). Поставка Товара осуществляться автомобильным транспортом на условиях и в порядке, предусмотренных в настоящем Договоре.

    1.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется отдельными партиями на основании и при условии подписания Сторонами соответствующих Приложений в соответствии с п.1.3 настоящего Договора в период с даты вступления в силу настоящего Договора и до « » года включительно. В случае если ни одна из Сторон письменно не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор, то он считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.

    1.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара и Покупателя по его приёмке и оплате наступает после согласования Сторонами существенных условий поставки по каждой партии Товара, а именно: вида (наименования, марки) Товара, его количества, цены Товара и общей стоимости партии, условия поставки, транспортных расходов, срока (периода) поставки, и подписания Сторонами соответствующего Приложения к настоящему Договору с указанием в нем таких согласованных условий. В Приложении к настоящему Договору Стороны также согласовывают другие условия, предусмотренные настоящим Договором, и могут согласовать иные условия, которые сочтут существенными для поставки соответствующей партии Товара.

    1.4. В целях согласования Сторонами существенных условий поставки по каждой партии Товара Покупатель не позднее, чем за рабочих дней до предполагаемого срока начала поставки Товара направляет Поставщику заявки, в которых указываются вид (наименование, марка) Товара, его количество, условие поставки, срок (период) поставки и другая информация, предусмотренная настоящим Договором. Заявки Покупателя не являются обязательными для Поставщика до согласования Сторонами всех существенных условий поставки по каждой партии Товара и подписания Сторонами соответствующих Приложений к настоящему Договору в соответствии с п.1.3 настоящего Договора. Заявки направляются Поставщику в письменном виде по факсу .

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Поставщик обязуется :

    2.1.1. поставлять Покупателю Товар в количестве, ассортименте, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором и соответствующими Приложениями к нему;

    2.1.2. предоставлять Покупателю по его требованию в течение рабочих дней с даты каждой отгрузки Товара оперативную информацию о его отгрузке: количество отгруженного Товара, данные товарно-транспортных документов и др.;

    2.1.3. выставлять Покупателю в установленный действующим законодательством РФ срок счета-фактуры на поставленный Товар и подлежащие оплате (возмещению) транспортные и иные расходы Поставщика;

    2.1.4. выполнять другие условия, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему.

    2.2. Покупатель обязуется :

    2.2.1. принимать Товар в количестве, ассортименте, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором и соответствующими Приложениями к нему;

    2.2.2. оплачивать Товар, а также оплачивать (возмещать) транспортные и иные расходы Поставщика в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими Приложениями к нему;

    2.2.3. выполнять другие условия, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему.

    2.3. Стороны обязуются в срок до числа месяца, следующего за месяцем в котором производилась поставка Товара, подписывать акты сверки по поставке Товара и расчетам за него в таком месяце поставки.

    2.4. Поставщик вправе без согласия Покупателя привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

    3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

    3.1. Поставка Товара автомобильным транспортом может осуществляться на следующих условиях:

    3.1.1. на условии «выборка Товара Покупателем» (далее – «Выборка»): путем отгрузки Товара в автомобильный транспорт Покупателя на нефтебазе Поставщика или указанного им третьего лица (далее также – «Место отгрузки»). Местонахождение нефтебазы Поставщика или указанного им третьего лица определяется в соответствующем Приложении к настоящему Договору.

    3.1.2. на условии «доставки Товара Покупателю» (далее – «Доставка»): путем отгрузки Товара автомобильным транспортом Поставщика или третьего лица (п.2.4 настоящего Договора) по отгрузочным реквизитам, указанным в соответствующем Приложении к настоящему Договору.

    3.2. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара Покупателю:

    3.2.1. при выборке – с момента отгрузки Товара в автомобильный транспорт Покупателя в месте отгрузки, т. е. с момента перехода Товара из соединительного шланга в автоцистерны Покупателя, что удостоверяется товарной накладной ТОРГ-12, подписанной уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика или указанного им третьего лица. Датой поставки считается дата, указанная в такой товарной накладной ТОРГ-12.

    3.2.2. при доставке – в момент доставки Товара Покупателю или указанному им лицу (грузополучателю) по отгрузочным реквизитам, указанным в соответствующем Приложении к настоящему Договору, что удостоверяется товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями Покупателя (грузополучателя) и Поставщика (третьего лица). Товарно-транспортная накладная должна быть подписана уполномоченным представителем Покупателя (грузополучателя) после того, как автотранспортное средство прибыло с Товаром по адресу Покупателя (грузополучателя), указанному в отгрузочных реквизитах, до начала слива Товара в емкости Покупателя (грузополучателя). Датой поставки считается дата, указанная в такой товарно-транспортной накладной.

    3.3. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара Покупателю (п.3.2 настоящего Договора).

    3.4. В заявке, подаваемой в соответствии с п.1.4 настоящего Договора, при поставке Товара на условии доставки Покупатель дополнительно определяет отгрузочные реквизиты с указанием: полного наименования и адреса грузополучателя.

    3.5. Покупатель обязан обеспечить наличие у своего представителя или представителя грузополучателя надлежащим образом оформленной доверенности на приемку Товара. В случае отсутствия надлежащим образом оформленной доверенности отгрузка Товара не производится, при этом Поставщик не несет ответственность за нарушение согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока поставки, а в отношении Покупателя это является невыполнением его обязательства по приемке Товара и влечет последствия и ответственность, предусмотренные настоящим Договором.

    3.6. При поставке Товара на условии выборки Покупатель обязан обеспечить подачу автомобильного транспорта к месту отгрузки в срок (период) поставки, указанный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, для отгрузки согласованной партии Товара. Автомобильный транспорт должен подаваться в технически исправном состоянии, подготовленном в соответствии с требованиями действующих ГОСТов и нормативов РФ, обеспечивать безопасное проведение грузовых операций, в противном случае все потери и расходы, вызванные его несоответствием указанному требованию, должны быть оплачены Покупателем. Подача автомобильного транспорта, несоответствующего указанным требованиям, приравнивается к его неподаче. Невыполнение Покупателем требований настоящего пункта Договора считается невыполнением Покупателем своего обязательства по приемке Товара и влечет последствия и ответственность, предусмотренные настоящим Договором.

    3.7. При поставке Товара на условии выборки уполномоченный представитель Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки) имеет право проверить соответствие вместимости автоцистерны Покупателя данным, указанным в свидетельстве о ее поверке (паспорте завода-изготовителя). В случае обнаружения несоответствия уполномоченный представитель Поставщика или указанного им третьего лица вправе отказаться от отгрузки Товара в данную автоцистерну, уведомив об этом Покупателя, а Покупатель обязан предоставить другую автоцистерну, соответствующую указанным требованиям. Не предоставление Покупателем автоцистерны, соответствующей по вместимости указанным требованиям в срок (период) поставки, указанный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, считается невыполнением Покупателем своего обязательства по приемке Товара и влечет последствия и ответственность, предусмотренные настоящим Договором.

    3.8. При поставке Товара на условии выборки в случае невыполнения Покупателем своего обязательства по приемке Товара в срок (период) поставки, согласованный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, Поставщик вправе по своему выбору применить любое или все из нижеследующих последствий:

    3.8.1. потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере ставки за хранение одной тонны Товара в сутки, действующей на нефтебазе Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки), умноженной на количество Товара, несвоевременно принятого Покупателем, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня истечения согласованного срока (периода) поставки и по дату фактической выборки (дату поставки) Товара. При этом, размер такой неустойки:
    • с 1 по 30 дней (включительно) устанавливается из расчета однократной ставки за хранение 1 тонны Товара в сутки;
    • с 31 по 60 день (включительно) – из расчета двукратной ставки за хранение 1 тонны Товара в сутки;
    • с 61 по 90 день (включительно) – из расчета трехкратной ставки за хранение 1 тонны Товара в сутки.
    Предусмотренный настоящим пунктом Договора размер неустойки применяется, если в соответствующем Приложении к настоящему Договору не согласовано иное.

    3.8.2. производить отгрузку Товара по ценам, установленным Поставщиком на дату фактической выборки (дату поставки) Товара, с соответствующим пересчетом количества отгружаемого Покупателю Товара.

    3.8.3. вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в части поставки соответствующей партии Товара (ее оставшейся части) или полностью.

    3.9. При поставке Товара на условии выборки на нефтебазе указанного Поставщиком третьего лица Поставщик также вправе потребовать от Покупателя возместить все расходы Поставщика, возникшие в связи с невыполнением Покупателем своего обязательства по приемке Товара в срок (период) поставки, согласованный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, в том числе (включая, но не ограничиваясь):
    • расходы по оплате простоя цистерн, сверхнормативного пользования цистернами, сбора за военизированную охрану груза (нефтепродуктов), по оплате переадресовки указанных цистерн, прибывших на такую нефтебазу в адрес Поставщика и/или клиентов нефтебазы и простаивающих в ожидании их подачи, приема и слива, из-за превышения Поставщиком согласованных с такой нефтебазой предельных объемов единовременной партии хранения Товара и/или нарушения графика вывоза Товара с нефтебазы;
    • расходы по оплате услуг такой нефтебазы по хранению Товара сверх согласованных с такой нефтебазой предельных объемов единовременной партии хранения Товара.
    Поставщик вправе потребовать от Покупателя возмещения указанных в настоящем пункте Договора расходов независимо от применения им последствий, предусмотренных в п.3.8 настоящего Договора.

    3.10. Если иное не согласовано в соответствующем Приложении к настоящему Договору, расходы, связанные с доставкой Товара (далее – «Автомобильные транспортные расходы») не включаются в цену Товара и оплачиваются (возмещаются) Покупателем Поставщику дополнительно к общей стоимости Товара в порядке и на условиях, согласованных Сторонами в таком Приложении к настоящему Договору.

    3.11. Покупатель не имеет права отказаться от приемки и/или оплаты Товара, поставленного в неполном ассортименте или в меньшем количестве, чем это согласовано в соответствующем Приложении к настоящему Договору.

    3.12. Основанием для осуществления окончательных расчетов за поставленный Товар является его количество, указанное в товарной накладной ТОРГ-12 или в товарно-транспортной накладной (п.3.2 настоящего Договора), и составленный на ее основании счет-фактура. Поставщик в течение дней с даты поставки каждой партии Товара выставляет Покупателю счет-фактуру на поставленный Товар, к которому прилагается в двух экземплярах подписанный Поставщиком Акт поставки Товара, который Покупатель обязан в течение рабочих дней с даты получения подписать, скрепить своей печатью и направить Поставщику.

    4. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

    4.1. Количество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать количеству Товара, согласованному в соответствующем Приложении к настоящему Договору, с учетом норм естественной убыли и допустимой погрешности измерений.

    4.2. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации, устанавливающей обязательные требования к качеству Товара и действующей на территории РФ, и подтверждаться паспортом (сертификатом) качества завода-изготовителя.

    4.3. Приемка Товара:

    4.3.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем (грузополучателем) в соответствии с. при поставке Товара на условии выборки – непосредственно в процессе отгрузки Товара в месте отгрузки в автомобильный транспорт Покупателя до его отправления, при поставке Товара на условии доставки – после того, как автотранспортное средство прибыло с Товаром по адресу Покупателя (грузополучателя), указанному в отгрузочных реквизитах, до начала слива Товара в емкости Покупателя (грузополучателя). В случае противоречия условий вышеуказанных Инструкций условиям настоящего Договора действуют условия настоящего Договора.

    4.3.2. Количество отгружаемого Товара определяется в автоцистернах по полной их вместимости. Вместимость автоцистерны устанавливается заводом-изготовителем и должна периодически поверяться в установленном действующим законодательством РФ порядке. Количество Товара в автоцистерне, заполненной до указателя уровня, определяется по свидетельству о поверке автоцистерны, выданному в установленном действующим законодательством РФ порядке. Количество Товара, указанное в товарной накладной ТОРГ-12 или в товарно-транспортной накладной после их подписания уполномоченными представителями (п.3.2 настоящего Договора), является правильным и обязательным для обеих Сторон. Претензии Покупателя к Поставщику в отношении количества поставленного Товара после подписания указанных документов Поставщиком не принимаются.

    4.3.3. Для проверки соответствия качества Товара заявленному паспорту (сертификату) качества представители Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки) и Покупателя (грузополучателя) в порядке, установленном соответствующими нормативными документами РФ (ГОСТы и пр.), отбирают и оформляют арбитражные пробы. При поставке Товара на условии выборки пробы отбираются из резервуаров нефтебазы Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки) в процессе отгрузки Товара в автомобильный транспорт Покупателя либо по усмотрению Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки) – из автоцистерны Покупателя после налива Товара до отправления автотранспортного средства; при поставке Товара на условии доставки пробы отбираются из автоцистерны Поставщика (третьего лица), прибывшей с Товаром по адресу Покупателя (грузополучателя), указанному в отгрузочных реквизитах, до начала слива Товара в емкости Покупателя (грузополучателя). Пробы, отобранные согласно установленной процедуре, помещаются в бутылки, закупориваются и опечатываются. Бутылки для отбора проб предоставляются Покупателем (грузополучателем). Одна часть этих проб, помещенных не менее чем в 2 бутылки, закупоренных и опечатанных уполномоченным представителем Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки), передается представителю Покупателя (грузополучателя). Другая часть этих проб, помещенных не менее чем в 2 бутылки, закупоренных и опечатанных уполномоченным представителем Покупателя (грузополучателя), передается представителю Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки). В случае, если пробы согласно положений настоящего пункта Договора Покупателем (грузополучателем) не отбирались и не оформлялись, претензии Покупателя в отношении качества поставленного Товара Поставщиком не принимаются и не рассматриваются.

    4.3.4. В случае обнаружения несоответствия качества поставленного Товара заявленному паспорту (сертификату) качества Покупатель вправе в течение календарных дней с даты поставки предъявить Поставщику письменную претензию. В случае предъявления Покупателем Поставщику такой претензии Стороны должны провести арбитражный анализ арбитражной пробы, хранящейся у Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки), в независимой надлежащим образом аккредитованной лаборатории, согласованной Сторонами. Результаты такого анализа в отношении качества поставленного Товара являются окончательными и обязательными для обеих Сторон, за исключением наличия явных ошибок. Если иное не согласовано Сторонами, расходы по проведению арбитражного анализа независимой лабораторией оплачиваются Стороной, чьи претензионные требования или возражения на требования не подтверждены результатами проведенного анализа. По истечении установленного настоящим пунктом Договора срока для предъявления претензий все претензии Покупателя к Поставщику в отношении качества поставленного Товара Поставщиком не принимаются.

    5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    5.1. Цена Товара и общая стоимость партии Товара согласуется Сторонами для каждой партии Товара отдельно и отражается в соответствующем Приложении к настоящему Договору. Цена Товара устанавливается в российских рублях за 1 тонну и включает в себя НДС по ставке, действующей на момент подписания соответствующего Приложения к настоящему Договору.

    5.2. Если иное не согласовано в соответствующем Приложении к настоящему Договору, оплата стоимости партии Товара производится на условиях 100 % предварительной оплаты в установленном настоящим пунктом Договора порядке. Поставщик выставляет Покупателю счет на предварительную оплату стоимости партии Товара в течение рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего Приложения к настоящему Договору. Указанный счет на предварительную оплату Покупатель обязан оплатить в течение банковских дней с даты его выставления Поставщиком, в противном случае Поставщик оставляет за собой право производить отгрузку Товара по ценам, установленным Поставщиком на дату фактического осуществления платежа, с соответствующим пересчетом количества отгружаемого Покупателю Товара.

    5.3. Покупатель оплачивает (возмещает) Поставщику транспортные расходы (транспортные расходы), а также иные расходы и платежи в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими Приложениями к нему. В случае, если сроки оплаты (возмещения) указанных расходов и платежей не согласованы Сторонами в соответствующих статьях настоящего Договора и/или Приложениях к нему, то такие расходы и платежи подлежат оплате (возмещению) Покупателем в течение банковских дней с даты получения Покупателем соответствующего требования и/или счета Поставщика.

    5.4. Окончательный расчет между Сторонами производится исходя из стоимости фактически поставленного Товара, подлежащих оплате (возмещению) транспортных и иных расходов и платежей (п.5.3 настоящего Договора) и осуществленных платежей. Если иное не согласовано в соответствующем Приложении к настоящему Договору, окончательный расчет производится не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором производилась поставка Товара, на основании акта сверки, указанного в п.8.8. настоящего Договора, а при его отсутствии – исходя из произведенных поставок Товара и осуществленных платежей. В случае, если актом сверки (п.5.8 настоящего Договора) будет выявлено сальдо в пользу Покупателя, то Стороны при взаимном согласии могут засчитать данную сумму в счет платежей за будущие поставки Товара по настоящему Договору.

    5.5. Все платежи Покупателя Поставщику по настоящему Договору осуществляются Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, или по иным указанным им реквизитам в сроки, согласованные Сторонами в настоящем Договоре и/или соответствующем Приложении к нему. Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    5.6. При осуществлении платежей по настоящему Договору все расходы, взимаемые банком Поставщика, производятся за счет Поставщика, а взимаемые банком Покупателя – за счет Покупателя.

    5.7. При осуществлении платежей по настоящему Договору Покупатель обязан в платежных документах в назначении платежа указывать номер и дату настоящего Договора и соответствующего Приложения к нему либо номер счета на оплату, выставленного Поставщиком, либо номер и дату счета-фактуры (если применимо). В случае отсутствия в платежных документах назначения платежа либо неправильного его указания Поставщик вправе отнести платеж в оплату любой партии Товара по своему выбору.

    5.8. Поставщик по окончании месяца, в котором производилась поставка Товара, направляет Покупателю акт сверки по поставке Товара и расчетам за него, который Покупатель обязан в течение рабочих дней с даты получения подписать, скрепить своей печатью и направить Поставщику. При невыполнении Покупателем данного обязательства Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

    5.9. В случае, если после согласования Сторонами существенных условий поставки по какой-либо партии Товара и подписания соответствующего Приложения к настоящему Договору, произошло:
    • увеличение рыночных или закупочных цен на поставляемый по настоящему Договору Товар (ставок, цен, тарифов, устанавливаемых специализированными организациями, и др.),
    • либо возникли иные обстоятельства, при которых исполнение Поставщиком своей обязанности по поставке такой партии Товара на согласованных в Приложении к настоящему Договору условиях становится затруднительным или невозможным (отсутствие Товара и др.),
    Поставщик вправе в одностороннем порядке по своему выбору:

    5.9.1. увеличить цену Товара для такой партии Товара, уведомив об этом Покупателя (телеграммой, телетайпограммой, факсом) не позднее, чем за календарных дней до согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока начала поставки такой партии Товара. В этом случае Покупатель в течение календарных дней с даты получения указанного уведомления должен известить Поставщика (телеграммой, телетайпограммой, факсом) о своем согласии с изменением цены Товара для такой партии Товара либо о своем отказе от исполнения настоящего Договора в части поставки такой партии Товара. В случае отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора в части поставки такой партии Товара Договор в указанной части считается расторгнутым с даты получения Поставщиком такого извещения Покупателя. Не направление Покупателем предусмотренного в настоящем пункте Договора извещения Поставщику дает право Поставщику перенести срок поставки, при этом Поставщик не несет ответственность за нарушение согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока поставки. Поставка Товара по измененным ценам без согласия Покупателя не производится.

    5.9.2. отказаться от исполнения настоящего Договора в части поставки такой партии Товара, уведомив об этом Покупателя (телеграммой, телетайпограммой, факсом) не позднее, чем за календарных дней до согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока начала поставки такой партии Товара, и в этом случае Поставщик не будет нести ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору. В случае такого отказа Договор в указанной части считается расторгнутым с даты направления Поставщиком Покупателю указанного уведомления либо с даты, указанной Поставщиком в таком уведомлении.

    6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

    6.2. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по оплате Поставщику стоимости Товара, по оплате (возмещению) транспортных и иных расходов, осуществлению других платежей в сроки, предусмотренные настоящим Договором и/или соответствующими Приложениями к нему, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере % от неоплаченной суммы за каждый банковский день просрочки платежа. При этом Поставщик вправе приостановить поставку Товара на срок просрочки Покупателя и в этом случае Поставщик не будет нести ответственность за нарушение согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока поставки.

    6.3. В случае неисполнения Поставщиком своего обязательства по поставке Покупателю согласованной партии Товара в срок поставки, указанный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, при условии надлежащего выполнения Покупателем своих обязательств, связанных с поставкой такой партии Товара (подача транспортных средств, оплата стоимости Товара и др.) Поставщик несет ответственность, установленную действующим законодательством РФ.

    6.4. Договорная ответственность Сторон не предусмотренная в настоящей статье Договора, определяется в соответствии с другими статьями настоящего Договора.

    6.5. За несвоевременное уведомление (неуведомление) Покупателем Поставщика об изменении своих учредительных документов, местонахождения, почтовых либо платежных реквизитов, статистических кодов, о смене единоличного исполнительного органа и/или о других обстоятельствах, могущих повлиять на надлежащее исполнение настоящего Договора и/или требующихся для правильного оформления и выставления счетов-фактур (п.10.6 настоящего Договора), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере рублей в каждом отдельном случае, а также возмещает все расходы, понесенные Поставщиком, по розыску Покупателя или установлению вышеперечисленных данных Покупателя.

    6.6. Помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору, Покупатель возмещает Поставщику все причиненные убытки в полном объеме (в том числе связанные с претензиями третьих лиц и/или государственных органов). Кроме того, Поставщик вправе приостановить поставку Товара до полного и надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору либо отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично).

    6.7. Поставщик вправе по своему усмотрению решать вопрос о применении (неприменении) ответственности, предусмотренной настоящим Договором к Покупателю, неисполнившему или ненадлежащим образом исполнившему обязательства по настоящему Договору. Данное решение выражается в претензии или счете на оплату штрафа или пени. Штрафы, пени и иные санкции за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также суммы возмещения убытков, причитаются Стороне только в случае их признания и уплаты Стороной, не исполнившей либо ненадлежащим образом исполнившей обязательства, предусмотренные настоящим Договором, или на основании вступившего в законную силу решения суда. Размер установленных настоящим Договором штрафных санкций не является твердым и может изменяться по соглашению Сторон, Стороны могут согласовать также иной порядок их взыскания.

    7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам относятся чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон и наступившие после заключения настоящего Договора, в том числе: природные стихийные бедствия, (землетрясения, наводнения, пожары, штормы и т.п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, эпидемии, национальные или отраслевые забастовки, запретительные акты государственных органов: объявление карантина и т.п.), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

    7.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение календарных дней предоставить другой Стороне подтверждение действия форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

    7.3. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, на который отложено исполнение по причине перечисленных форс-мажорных обстоятельств.

    7.4. В случае, если продолжительность действия обстоятельств форс-мажора превышает календарных дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

    8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    8.1. Все споры, вытекающие из или в связи с настоящим Договором, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и в претензионном порядке (срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее – календарных дней с даты ее получения), а в случае недостижения взаимоприемлемого решения такие споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. в соответствии с действующим законодательством РФ.

    9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

    9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

    9.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

    9.3. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора полностью или частично в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящий Договор считается расторгнутым или измененным с даты, указанной в соответствующем письменном уведомлении одной из Сторон, направленном другой Стороне. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора полностью или частично в случаях, предусмотренных настоящим Договором, настоящий Договор считается расторгнутым или измененным с даты, указанной в настоящем Договоре, а если такая дата не определена, то с даты, указанной в соответствующем письменном уведомлении одной из Сторон, направленном другой Стороне.

    9.4. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон, Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания Сторонами соответствующего соглашения, если иное не согласовано Сторонами в таком соглашении.

    10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    10.1. Любые предварительные договоренности и переписка Сторон в отношении предмета и условий настоящего Договора и Приложений к нему, предшествующая их заключению/подписанию, утрачивают силу с момента их заключения/подписания.

    10.2. Условия настоящего Договора действуют применительно к каждому отдельному Приложению, подписанному Сторонами и содержащему все необходимые существенные условия договора поставки. В случае расхождений между условиями настоящего Договора и Приложений к нему, приоритет имеют условия, согласованные Сторонами в Приложении.

    10.3. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

    10.4. Любые уведомления и документы по настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченным представителем Стороны, представляющей такое уведомление или документ. Такие уведомления и документы, если в отдельных статьях настоящего Договора не предусмотрен иной порядок их направления, должны передаваться либо лично другой Стороне (адресату), либо направляться ей по почте ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении по указанному в конце настоящего Договора адресу местонахождения (если Сторона предварительно письменно не уведомит об ином). Любое уведомление или документ, доставленное таким образом, считается доставленным надлежащим образом:
    • в случае вручения лично другой Стороне – в момент непосредственной передачи документа уполномоченному представителю этой Стороны;
    • в случае направления по почте – в момент непосредственного получения документа уполномоченным представителем этой Стороны, что фиксируется, в том числе, распиской в получении на уведомлении о вручении.

    10.5. Уведомления и документы, переданные по факсимильной связи, в случае, когда такой способ передачи предусмотрен настоящим Договором, имеют полную юридическую силу при условии их передачи с абонентов Покупателя и Поставщика и наличии соответствующей отметки принимающего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны настоящего Договора. Передача оригиналов документов для Стороны, ранее осуществившей их отправку по факсу, является обязательной и осуществляется ей в течение календарных дней от даты осуществления такой отправки.

    10.6. Покупатель обязан письменно сообщать Поставщику об изменении своих учредительных документов, местонахождения, почтовых либо платежных реквизитов, статистических кодов, о смене единоличного исполнительного органа и/или о других обстоятельствах, могущих повлиять на надлежащее исполнение настоящего Договора и/или требующихся для правильного оформления и выставления счетов-фактур, с приложением документов, подтверждающих соответствующие изменения в течение рабочих дней с момента соответствующего изменения.

    10.7. Стороны гарантируют друг другу, что лица, подписывающие настоящий Договор, а также лица, подписывающие иные документы, связанные с исполнением настоящего Договора, обладают надлежащим образом подтвержденными полномочиями на подписание указанных документов.

    10.8. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. В случае изменения в течение срока действия настоящего Договора действующего на дату его подписания законодательства РФ, Стороны предпримут все усилия по внесению в настоящий Договор необходимых изменений.

    10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному – для каждой из Сторон.

    11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Поставщик
    • Юридический адрес:
    • Почтовый адрес:
    • Телефон/факс:
    • ИНН/КПП:
    • Расчетный счет:
    • Банк:
    • Корреспондентский счет:
    • БИК:
    • Подпись:
    Покупатель
    • Юридический адрес:
    • Почтовый адрес:
    • Телефон/факс:
    • ИНН/КПП:
    • Расчетный счет:
    • Банк:
    • Корреспондентский счет:
    • БИК:
    • Подпись: